Skip to content

Справочник законника

  • Карта сайта

Договор дизайна полиграфии

16.09.2020 by admin

Содержание

    • ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
    • 1. СТОРОНЫ
    • 2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    • 3. ЗАКАЗ ТИРАЖА И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    • 4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТИРАЖА
    • 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
    • 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
    • 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    • 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    • 9. РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА
    • 10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ)
    • 11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    • 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    • РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
  • ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
    • УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
    • ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Портфолио
  • Преимущества работы с нами
  • Клиенты
  • Встречают по одежке
  • Пример разработанной упаковки
  • Брифы и Договор

ДОГОВОР НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

г. ______________ «___» _________ 20___ г.

1. СТОРОНЫ

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по изготовлению печатной продукции (далее: «Продукция»). Наименование Продукции и ее количество указаны в Разделе «Спецификация», являющимся составной частью настоящего Договора и определяющего специфические условия договора и его исполнения (далее – «Спецификация»). Продукция изготавливается одним или несколькими тиражами (далее «Тираж»). Количество Тиражей определено в Спецификации.

2.2 Заказчик обязуется принять Продукцию и оплатить ее в порядке и на условиях, указанных в Разделах «Общие положения» и «Спецификация» настоящего Договора.

2.3 Реквизиты Заказчика и Исполнителя, сроки выполнения работ, технические условия, расчетная стоимость, а также иные особые соглашения между Сторонами Договора подлежат определению в Спецификации. Спецификации присваивается фактический порядковый номер. Каждая страница Спецификации подлежит удостоверению подписями Сторон Договора.

2.4 Каждая последующая Спецификация, оформленная надлежащим образом, согласно п.п. 2.3. и 2.5. настоящего Договора, отменяет действие предыдущей Спецификации.

2.5 Уведомления, сообщения и другая корреспонденция по настоящему Договору в целях ускорения коммуникации между Сторонами могут вестись путем обмена сообщениями по факсимильной связи и (или) электронной почте. Волеизъявления Сторон, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права и обязанности Сторон по настоящему Договору, должны подписываться Сторонами и дублироваться в письменном виде путем их отсылки по почте или посредством личной передачи.

3. ЗАКАЗ ТИРАЖА И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1 Заказчик предоставляет Исполнителю Исходные материалы, соответствующие Техническим Условиям Исполнителя (согласно п. 4 Спецификации) и необходимые для производства соответствующего Тиража до даты передачи Исходных материалов (согласно п. 2 Спецификации).

3.2 Процесс изготовления Исполнителем Продукции (соответствующего Тиража) начинается от даты Приема Исходных материалов Исполнителем от Заказчика, полностью соответствующих Техническим Условиям Исполнителя (согласно п. 4 Спецификации). Такое соответствие должно подтверждаться заключением Технолога Исполнителя. Копия заключения Технолога Исполнителя направляется Заказчику.

3.3 Если Технолог Исполнителя сделал замечания по содержанию и качеству Исходных материалов, то Заказчик обязан дать свой ответ путем

  • внесения соответствующих изменений в Исходные материалы в кратчайшие сроки и передачи их Исполнителю либо
  • подтверждения производства Продукции при наличии у Исполнителя имеющихся Исходных материалов путем проставления (1) своей подписи, (2) расшифровки подписи и (3) даты на полученной факсовой копии заключения Технолога Исполнителя и последующей отправки этой копии Заказчику по факсу.

3.4 При наличии замечаний к Исходным материалам со стороны Технолога, Исполнитель вправе приступить к выполнению работ по производству Продукции только после получения ответа Заказчика (согласно п. 3.3) на заключение Технолога Исполнителя.

3.5 Просрочкой при передаче Исходных материалов является предоставление Заказчиком хотя бы одного (согласно п. 3 Спецификации) Исходного материала Исполнителю, соответствующего Техническим Условиям Исполнителя, указанных в настоящем Договоре, позже указанного в Спецификации срока.

3.6 Если Заказчик допускает просрочку при передаче Исходных материалов Исполнителю, то сроки выполнения работ по изготовлению Тиража перестают действовать и согласовываются заново.

3.7 Ответственность за ненадлежащее качество Исходных материалов лежит на Заказчике. В случае предоставления непригодных или некачественных Исходных материалов на условиях, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, повлекших некачественное изготовление Тиража, Заказчик оплачивает стоимость выполненных Исполнителем работ в полном объеме.

3.8 Исполнитель обязан за 48 часов до сдачи Тиража уведомить Заказчика, если он по каким-либо причинам не в состоянии изготовить Тираж на условиях, требуемых Заказчиком.

3.9 Исходные и иные материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю, являются собственностью Заказчика. С момента приема исходных материалов Исполнитель принимает на себя ответственность за комплектность и целостность исходных материалов, до момента сдачи готового Тиража.

3.10 Если заказ всех Тиражей не был оговорен сразу при подписании настоящего Договора, отдельные Тиражи согласовываются представителями Сторон путем подписания дополнительного Соглашения.

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТИРАЖА

4.1 При приемке Тиража по качеству образцами служат утвержденные уполномоченным представителем Заказчика отпечатанные контрольные листы Тиража и сигнальный экземпляр издания. Заказчик принимает на утверждение отпечатанные контрольные листы Тиража и/или сигнальный экземпляр издания в сроки, указанные в Спецификации.

4.2 После доставки Тиража фирмой-перевозчиком, нанятой Заказчиком, ответственность за сохранность тиража переходит к Заказчику.

4.3 Исполнитель обязан своевременно известить Заказчика о времени и месте приемки Тиража по качеству. Извещение Заказчика Исполнителем осуществляется в два этапа. Первое извещение осуществляется посредством телефонного звонка Заказчику за сутки до предполагаемого времени начала печатных работ. Второй этап осуществляется посредством телефонного звонка Исполнителя Заказчику не позднее, чем за 3 часа до начала печатных работ в день начала печатных работ. При явке уполномоченного представителя Заказчика в установленное время и место для утверждения контрольных листов и/или сигнальных экземпляров, такой уполномоченный представитель Заказчика обязан в течение 20 минут с момента получения на утверждение отпечатанных контрольных листов и/или сигнального экземпляра издания утвердить их либо предъявить Исполнителю претензию с указанием выявленных недостатков. Отпечатанные контрольные листы и/или сигнальный экземпляр издания считаются утвержденными Заказчиком, если в течение указанного срока уполномоченный представитель Заказчика не явится для утверждения либо не утвердит, но и не предъявит Исполнителю претензию к их качеству.

4.4 Если по вине Исполнителя Тираж не соответствует техническим условиям, указанным в пункте 4 Спецификации, или подписанным Сторонами контрольным листам или подписанным Сторонами сигнальным экземплярам, Исполнитель обязан в течение 20 рабочих дней, безвозмездно выполнить работу надлежащим образом в соответствии с оговоренными требованиями, если Сторонами не было достигнуто иного соглашения.

4.5 Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании производства Тиража не позднее 1 (одного) дня после его изготовления.

4.6 Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Заказчик в течение 48 часов с момента готовности тиража согласно графику производства, должен принять и вывезти отпечатанный Тираж за свой счёт. Вывоз и передача отпечатанного Тиража производятся в рабочее время Исполнителя c 9:00 до 18:00.

4.7 Если Заказчик не выполнит обязательства, предусмотренные пунктом 4.6. настоящего Договора, то он обязан возместить Исполнителю расходы по хранению в размере, эквивалентном _____________ рублям за одну тонну готового тиража за каждый текущий день просрочки.

4.8 Исполнитель передает Тираж Заказчику в упаковке, которая должна обеспечивать ее сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

4.9 Документом, удостоверяющим передачу изготовленного Тиража, является товарно-транспортная накладная и счет фактура, подписанная представителями Сторон.

4.10 В случае несоответствия качества Тиража утвержденному контрольному листу и/или сигнальному экземпляру Заказчик имеет право не позднее 14 дней от даты получения Тиража вернуть некачественные экземпляры Исполнителю. Предъявление претензии относительно качества Тиража по истечению указанного срока не принимаются и не могут иметь правовых последствий.

4.11 Если количество возвращенных некачественных экземпляров в Тираже составляет менее чем 10% от общего объема Тиража, Исполнитель обязан возвратить Заказчику стоимость некачественных экземпляров, исчисляемую соответствующим образом из стоимости Тиража, указанной в Спецификации. Если количество возвращенных некачественных экземпляров в Тираже превышает 10% от общего объема Тиража, Исполнитель обязан за свой счет надлежащим образом в соответствии с условиями по качеству напечатать соответствующую часть Тиража в согласованные Сторонами сроки, если Стороны не предусмотрят иное в дополнительном соглашении.

4.12 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Исполнителем работы несет Заказчик с момента приемки Тиража и подписания товарно-транспортной накладной

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Стоимость выполняемых Исполнителем работ зависит от объема заказа и указывается в Спецификации.

5.2 После даты подписания настоящего Договора Заказчик оплачивает 60% стоимости работ, указанной в Спецификации. Оплата указанной суммы производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5-ти календарных дней с предоставлением оригинала платежного поручения по факсу.

5.3 Оставшиеся 40% суммы, указанной в Спецификации, оплачиваются Заказчиком в течение 5-ти календарных дней после передачи Тиража согласно пункту 4.9. настоящего Договора.

5.4 Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. Если цена Спецификации согласована в условных единицах, то оплата производится по курсу ЦБ за 1 условную единицу в эквиваленте долларов США.

5.5 Заказчик считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

5.6 При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора и Спецификацией, Исполнитель имеет право на удержание результатов выполненных работ до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

5.7 Все расходы, вызванные изменениями в заказе после подписания договора по инициативе Заказчика, включая вызванный этим вынужденный простой машины, будут отнесены на счет Заказчика. К последующим изменениям относится также повторная печать пробного тиража, вызванная незначительными отклонениями от оригинала по инициативе Заказчика.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1 Содержание соглашения Сторон, а также любая информация, переданная и передаваемая Сторонами друг другу при заключении и в ходе исполнения своих обязательств по всем разделам данного Договора (включая, но не ограничивая Тираж издания; стоимость изготовления Тиража издания; информационное и рекламное содержание издания до выхода в свет; сроки предоставления Исходных материалов и сдачи готового тиража; а также любая информация, касающаяся Договора, которую одна из Сторон отнесет к конфиденциальной и уведомит об этом другую Сторону) считается конфиденциальной информацией, а в пределах, допускаемых действующим законодательством – коммерческой тайной другой Стороны.

6.2 Конфиденциальная информация не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны в течение 3-х лет с момента ее получения.

6.3 Информация не будет для Сторон считаться конфиденциальной:

  • если она уже известна из документально подтвержденных общедоступных источников, в том числе, из средств массовой информации;
  • если она становится публично известной по причинам, не связанным со Стороной, обязанной соблюдать конфиденциальность в отношении данной информации;
  • разрешена к распространению письменным разрешением;
  • раскрыта по требованию компетентного государственного органа.

6.4 Исключением из правил, предусмотренных ст. 6.1 и 6.2 настоящего раздела, являются случаи наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам в случае их привлечения к деятельности, требующей знания такой информации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Исполнитель несет ответственность за нарушение только конечных сроков исполнения работ. Исполнитель не несет ответственности за нарушение начальных и промежуточных сроков исполнения работ.

7.2 При отсутствии шкал оперативного контроля печати или цветопроб Заказчика Исполнитель не несёт ответственность за точность воспроизведения цветовых оттенков.

7.3 Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков исполнения работ, допущенное по своей вине. За каждый день виновной просрочки передачи тиража Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости, не переданной части Тиража, но не более 10 % стоимости не переданного Тиража.

7.4 В случае невозможности своевременного выполнения печатных работ в сроки, указанные в соответствующих Графиках производства работ в связи с задержкой поставки бумаги, вызванной документально подтвержденными обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими для поставщиков бумаги Исполнителю, Исполнитель имеет право пролонгировать срок выполнения печатных работ соответственно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших для поставщиков бумаги, уведомив об этом Заказчика, или по согласованию с Заказчиком заменить вид бумаги.

7.5 При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ и сроков приемки отпечатанного Тиража в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель имеет право по истечении семи дней с момента уведомления об этом Заказчика реализовать отпечатанный Тираж издания по цене, которая должна быть не меньше указанной в уведомлении. Сумма, вырученная от реализации Тиража, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей (неоплаченной стоимости работ по изготовлению тиража в соответствии с детализированной ценой договора, указанной в Спецификации, расходов на хранение, неустойки, финансовых Задолженностей Заказчика перед Исполнителем) подлежит возврату Заказчику. Уведомление направляется Заказчику заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо передается представителю Заказчика с отметкой о получении. В данном уведомлении должна содержаться цена, за которую будет Исполнителем реализован Тираж. Уведомление считается переданным Заказчику с момента отправления заказного письма либо передачи представителю Заказчика.

7.6 В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3 настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % задолженности.

7.7 К вопросам, не урегулированным в данном Договоре, применяются нормы ГК РФ об ответственности Сторон по Договору подряда.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Сроки исполнение обязательств Сторон переносятся соответствующим образом на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

8.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.3 Не извещение другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, исполнение обязательств которой стало невозможным ввиду таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания для неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКАЗ ОТ ЗАКАЗА

9.1 После подписания настоящего Договора Стороны не вправе в одностороннем порядке вносить в него изменения. Внесенные по взаимному согласию изменения и дополнения в разделы Договора оформляются в соответствии с требованиями пункта 2.5. настоящего Договора.

9.2 При отказе от заказа на изготовление Продукции в любой момент действия Договора, Заказчик должен возместить Исполнителю часть договорной цены пропорциональную доле выполненных работ, но не менее суммы всех понесенных Исполнителем расходов связанных с производством Исполнителем работ по настоящему Договору до даты отказа Заказчиком от заказа. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику материалы, переданные Заказчиком Исполнителю, а также оставшуюся часть уплаченного Заказчиком аванса за вычетом указанных сумм причитающихся Исполнителю по настоящей статье Договора.

9.3 Исполнитель вправе расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке в случае задержки с предоставлением необходимых для начала производства работ Исходных материалов более чем на 14 рабочих дней свыше сроков, определенных в Спецификации.

9.4 Каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения обязательств другой Стороной, если об этом было направлено письменное мотивированное уведомление другой Стороне, и другая Сторона не смогла исправить нарушение в течение 30 дней (если такое нарушение могло быть исправлено).

9.5 Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение своих обязательств в пределах, определенных настоящим Договором и действующим законодательством.

10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗДАТЕЛЕЙ)

10.1 Исполнитель обязуется своими силами, но за счёт Заказчика обеспечить соблюдение требований ст. 7 Федерального Закона «Об обязательном экземпляре документов», если иное не согласовано Сторонами в настоящем Договоре. Заказчик обязан предоставить список адресов, в которые необходимо разослать обязательные экземпляры, а также сведения о количестве рассылаемых экземпляров. При невыполнении настоящего условия Договора Исполнитель вправе получить от Заказчика возмещение любых убытков, которые могут быть связаны с нарушением требований статьи 7 указанного Закона.

10.2 Заказчик обязан за свой счет обеспечить соблюдение требований ст. 29 Закона РФ «О средствах массовой информации». Заказчик обязан при заказе на производство средства массовой информации включать в Исходные материалы обязательные сведения, предусмотренные Законом «О средствах массовой информации», в том числе: наименование, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и сайта Исполнителя согласно п. 13 настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Исполнитель и Заказчик гарантируют, что у каждого из них имеются все необходимые права и полномочия на заключение настоящего Договора и на исполнение обязательств, вытекающих из него, и что каждое личное подписание настоящего Договора от его имени надлежащим образом одобрено Сторонами.

11.2 Заказчик гарантирует, что любая информация рекламного характера, которая будет принята Исполнителем в работу, соответствует требованиям Федерального Закона «О рекламе». Принятие Исполнителем Исходных материалов не подразумевает, что Исполнитель самостоятельно проверил соответствие такой рекламной информации требованиям указанного закона.

11.3 Все исходные и иные материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю, являются собственностью Заказчика и не могут быть каким-либо образом использованы Исполнителем без письменного на то согласия Заказчика. Все авторские и иные смежные права на эти материалы и изготавливаемую Продукцию принадлежат Заказчику.

11.4 Заказчик гарантирует, что передаваемые им Исходные материалы не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности.

11.5 Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, в первую очередь, разрешаются в процессе переговоров. Любой спор, который не может быть разрешен в процессе прямых переговоров в течение тридцати (30) дней с подачи письменного уведомления одной Стороной другой Стороне о существовании такого спора, разрешается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6 Все разделы Договора, включая данный и все возможные Особые Положения, подписанные уполномоченными представителями, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, составляются на русском языке в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Любые «Особые Положения» будут иметь приоритет над условиями Раздела «Общие положения» и Раздела «Спецификация» лишь в случае их надлежащего отражения в Разделе «Особые Положения».

11.7 Если какое-либо из положений настоящего Договора будет или станет полностью или частично юридически недействительным либо невыполнимым, то это не повлияет на действительность остальных положений настоящего Договора. Если выяснится, что настоящий Договор содержит тот или иной пробел, который необходимо заполнить путем внесения дополнений, действует аналогичное правило. Вместо положения, ставшего недействительным или невыполнимым, либо при внесении дополнения для заполнения пробела должно действовать разумное положение, максимально приближенное — насколько это юридически возможно — в экономическом отношении к тому, к чему стремились или стремились бы по смыслу и назначению настоящего Договора Стороны, если бы они при заключении Договора учли тот его пункт, который требует дополнений.

11.8 Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю другой Стороны лично под расписку или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае невыполнения этого требования другая Сторона не несет ответственности за возможные негативные последствия использования старых реквизитов.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» ________ 20__ г.

12.2 Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Стороны определяют своих уполномоченных представителей, которые наделены правом решать все оперативные вопросы, связанные с выполнением настоящего Договора, в том числе, и вопросы, связанные с приостановлением и возобновлением выполнения Задания. Представители Заказчика должны быть доступны для Исполнителя с 10:00 до 18:00 в рабочие дни.

Уполномоченные представители

Уполномоченные представители

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ОТ ЗАКАЗЧИКА

ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР № ___

о выполнении работ по изготовлению полиграфической Продукции

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2020 г.
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется изготавливать и передавать Заказчику в установленные сроки , а Заказчик принимать и оплачивать полиграфическую Продукцию (далее по тексту – «Продукция»). Наименование, количество, ассортимент, иные существенные характеристики, договорные цены, сроки передачи изготовленной Продукции и порядок расчетов определяются Сторонами в настоящем Договоре или Техническом задании присланном и согласованном в электронном виде .

  1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы по изготовлению Продукции Заказчику производятся на основании Технического задания Заказчика согласованного с Исполнителем.
2.2. Отгрузка готовой Продукции производится в срок указанный в Техническом задании, если Стороны не предусмотрели иной распорядок отгрузки.
2.3. Срок изготовления и/или отгрузки Продукции может быть увеличен, если Заказчик не предоставляет в согласованные сроки оригинал-макет, или не производит в срок оплату услуг Исполнителя.
2.4. Способ транспортировки Продукции (самовывоз или доставка Исполнителем) Заказчик указывает в Техническом задании после предварительного согласования с Исполнителем.
2.5. По согласованию с Заказчиком Исполнитель может осуществить доставку тиража по указанному Заказчиком адресу (в пределах города), в сроки, оговоренные в Техническом задании. Доставка тиража оплачивается отдельно.
2.6. Обязанность Исполнителя по изготовлению и передаче Продукции считается выполненной Исполнителем с момента приема Заказчиком (его надлежаще уполномоченным представителем) Продукции по акту сдачи-приемки выполненных работ. С этого же момента риск случайного повреждения Продукции переходит от Исполнителя к Заказчику.

  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. В сроки, указанные в Техническом задании передать Исполнителю электронную версию оригинал-макета Продукции, выполненную согласно требованиям Исполнителя, и подписанную распечатку общего вида оригинала. Заказ считается поступившим в типографию, если он представлен комплектно и оформлен в соответствии с Типовым положением Исполнителя о подготовке материалов к печати. Заказ считается сданным в надлежащем виде, если Исполнитель не предъявил Заказчику требования о доукомплектовании и доработке материалов.
3.1.2. Утверждать, предоставленные Исполнителем подготовленные к печати оригинал-макеты, выполненные цифровым способом силами Исполнителя с электронной версии оригинал-макета Заказчика, в течение 1-го рабочего дня с момента их получения.
3.1.4. Заказчик гарантирует достоверность и корректность информации, содержащейся в печатном издании, и самостоятельно несет ответственность за нарушение законодательства РФ, освобождая Исполнителя от любых претензий со стороны третьих лиц.
3.1.5. По мотивированным требованиям Исполнителя Заказчик должен доработать материалы и внести в них исправления. Время необходимое Заказчику для доработки материалов, определяется соглашением Сторон и не учитывается при исчислении сроков, указанных в Техническом задании.
3.1.6. Заказчик может внести изменения или дополнения, отличающиеся от исходных материалов, лишь в случае, если он согласует их с Исполнителем в письменной форме.
3.1.7. Если по договоренности Сторон на печать тиража вызывается уполномоченный представитель Заказчика, он обязан прибыть в точно назначенное типографией время. В случае опоздания представителя Заказчика более чем на 1 (один) час Исполнитель вправе снять заказ с печати и перенести на срок, определяемый производственными возможностями Исполнителя. Печать в отсутствии представителя Заказчика выполняется по шкалам оперативного контроля печати.
3.1.8. Принять Продукцию от Исполнителя.
3.1.9. Оплатить изготовление Продукции согласно п. 4 Настоящего Договора.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Приступить к работе в течение трех рабочих дней с момента передачи оригинал-макета. В трехдневный срок известить Заказчика об одобрении материалов, либо их отклонении по основаниям, предусмотренным Договором, либо о необходимости внесения поправок с точным указанием существа требуемых исправлений в пределах Договора. Если извещение не направлено Заказчику в установленный срок, заказ считается принятым.
3.2.2. Изготовить Продукцию, соответствующую оригинал-макетам Заказчика и отвечающую требованиям, изложенным в Техническом задании.
3.2.3. Не передавать третьей Стороне и не использовать материалы оригинал макета Заказчика, без письменного разрешения на то Заказчика.
3.2.4. Хранить электронную запись (файлы) оригинал-макета Заказчика в течение 30-ти дней со дня полной сдачи тиража Заказчику.
3.2.5. Исполнитель вправе отклонить заказ в связи с его непригодностью к печати с мотивированным обоснованием причин отклонения.

  1. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по изготовлению Продукции свободная и согласовывается с Заказчиком.
4.2. Согласование стоимости может производиться протоколом согласования стоимости работ или любыми другими документами (письмо, телеграмма, телефонограмма, телефакс), позволяющими определить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору. Протокол с более поздней датой отменяет все предыдущие протоколы согласования цены.
4.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя по согласованным ценам, действующим на момент оплаты с учетом НДС (18%), на условиях: 100% предоплаты.
4.4. Моментом исполнения обязательств об оплате выполненных работ считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
4.5. В остальных случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  1. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

5.1. Отгрузка готовой Продукции производится только после 100% оплаты заказа выполненных работ.
5.2. Заказчик в течение пяти дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный им акт сдачи-приемки работ, либо мотивированный отказ. Если по окончании срока оформленный Акт сдачи-приемки работ от Заказчика не поступит Исполнителю, то работа по настоящему Договору считается принятой Заказчиком в день предоставления Акта и подлежит оплате по одностороннему Акту, оформленному Исполнителем.
5.3. Печатная Продукция должна соответствовать исходным материалам Заказчика, а также характеристикам, определенным в Техническом задании Заказчика. Качество Продукции должно соответствовать ОСТ 29.66-90 «Оттиски печатные. Денситометрические нормы печатания. Методика определения и показатели».
5.4. Все споры по качеству и комплектности решаются с соблюдением претензионного порядка. Претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 15 дней от даты получения Продукции. Срок рассмотрения претензии – один месяц.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав в отношении информации, содержащейся в оригинал-макете печатной Продукции.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты и ошибки в тексте, дизайне, размерах Изделия в исходных материалах, предоставленных Заказчиком. В случае выявления скрытых дефектов и ошибок в исходных материалах, при печати и прочих производственных операциях Заказчик компенсирует Исполнителю фактически понесенные затраты.
6.4. Стороны Договора обязуются все извещения о предъявлении санкций, направлять друг другу в письменном виде. Если потерпевшая Сторона не направила в адрес другой Стороны письменное требование о взыскании неустойки, то санкции считаются не предъявленными, а их размер – равным нулю.
6.5. В случае нарушения срока сдачи готовой Продукции более чем на 4 (четыре) рабочих дня. Заказчик может начислять Исполнителю пени в размере 0,1% процента от суммы не поставленной Продукции, за каждый день просрочки, начиная с первого дня.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего исполнения Договора и возмещения иных, вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора, убытков.

  1. ФОРС-МАЖОР. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невыполнение будет являться следствием стихийных бедствий, войны и иных обстоятельств, принятых в юридической практике называть форс-мажорными.
7.2. Стороны обязаны информировать друг друга:

  • о невозможности исполнения своих обязательств по настоящему Договору, неплатежеспособности;
  • об изменениях почтовых, отгрузочных и платежных реквизитов;
  • о правопреемнике по Договору (преобразование, смена организационно-правовой формы, аренды и др.)

За не информирование или несвоевременное информирование об условиях, перечисляемых в настоящем пункте, виновная Сторона покрывает причиненные этим убытки.
7.3. Преддоговорные споры в арбитражном суде не рассматриваются.
7.4. Споры по исполнению настоящего Договора решаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 50/52).

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
8.3. Возникшие разногласия по настоящему Договору оформляется путем составление протокола разногласий, либо перепиской Сторон. В настоящий Договор могут быть внесены необходимые изменения и дополнения, которые будут действительны только при условии их подписания обеими Сторонами.
8.4. Все исправления по тексту настоящего Договора действительны только в том случае, если они удостоверены подписями обеими Сторонами в каждом отдельном случае.
8.5. Вопросы, не урегулированные или не полностью урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а будет считаться полностью законченным после выполнения Сторонами обязательств и урегулирования всех расчетов.
8.7. Срок действия настоящего Договора с «____» ___________ 2020 г. по «____» ____________ 2020 г.
8.8. В случае, если ни одна из сторон не отказалась от пролонгации договора в письменной форме до даты его окончания, договор пролонгируется на следующий год.

Дизайн упаковки — это, можно сказать, определенное направление рекламной отрасли. По статистике, люди охотнее приобретают товар с яркой и качественной упаковкой. Уважающие себя производители всегда стараются достойно упаковать свой продукт. Производители духов и другой косметики тратят огромные деньги на разработку хорошего дизайна упаковки. Женщины, приобретая духи, в основном, смотрят на упаковку. Бархатная, дорогая, красивая упаковка духов — это признак роскоши и статуса, покупающей их леди.

Портфолио

Большое Портфолио по логотипам, фирменному стилю, сайтам и рекламному дизайну смотрите в верхнем меню.

Преимущества работы с нами

Многие из тех фирм, что начинают только с нами работать, в последствии становятся нашими друзьями. А для друзей мы готовы на всё! ))

Клиенты

По каждому из наших направлений за много лет работы сложился свой список клиентов, который растет с каждым днем. Спасибо всем, кто с нами работал, работает и будет работать. Отзывов не много, т.к. хвалить себя не любим, а скромность, как говорится, украшает ))

Встречают по одежке

Покупая какой-то незнакомый товар в первый раз, покупатель будет ориентироваться по внешнему виду. Игрушки с унылой упаковкой обречены, лежать на полках. Лекарственные средства и витамины просто обязаны выделяться, ведь конкуренция в фармации огромна. Если грустная шоколадная обертка не содержит интересной для малышей информации (героев мультфильмов, просто ярких цветов), она будет долго лежать, даже находясь возле кассы. Многие люди, как это ни смешно звучит, покупают товар только из-за упаковки. Музыкальные шкатулки от чая — любимая игрушка малышей. В жестяных красочных коробочках от печенья или чая хозяйки любят хранить всякие мелочи. А контейнеры от всяких маленьких сюрпризов — незаменимая в хозяйстве вещь. Рекламный дизайн упаковки — это основной рекламный ход. Хорошая упаковка повысит продажи любого, даже неходового товара. Во времена рекламы, дизайна и креатива начальное определение упаковки потеряло актуальность. Конечно, упаковка, в основном, предназначена для сохранения свежести и других признаков качества товара. Но, согласитесь, красивая коробочка сама оказывается в корзине для покупок. А невзрачную упаковку сначала пристально рассматривают на предмет годности, качества и т. д. Хотя товар в непримечательных упаковках, чаще не уступает по качеству красивым «родственникам». Но, встречают по одежке — эта истина, проверенная временами.

Пример разработанной упаковки

Дизайн упаковки препарата «Алька-Прим».

Оформить заказ на дизайн упаковки >>

Брифы и Договор


Бриф на логотип


Бриф на фирменный стиль

Бриф на брендбук

Бриф на сайт

Бриф на нейминг

Бриф на слоган

Бриф на полиграфию

Бриф на этикетку/упаковку
  • Производство упаковки
  • Изготовление упаковки
  • Картонная упаковка
  • Рекламная стратегия
  • Изготовление коробок
  • Разработка упаковки
  • Регистрация упаковки

ДОГОВОР №

г. Москва «__»__________ 2017 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению печатной продукции в соответствии с заданиями, предоставляемыми Заказчиком.

1.2. Вид печатной продукции, характеристики, стоимость и сроки выполнения определяются Дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставлять Исполнителю все необходимые информационные материалы для изготовления заказа.

2.1.2. Утвердить оригинал-макет и цветопробу в течение 3 дней после предоставления их Исполнителем для утверждения, либо предоставить мотивированный отказ.

2.1.3. Производить оплату работ Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

2.1.4. Принимать соответствующие партии продукции, изготовленной Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно товарным накладным.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Подготовить и предоставить на утверждение Заказчика, в зависимости от вида продукции, ее эскизы, оригинал-макеты, цветопробы или образцы изделий в соответствии с заданием.

2.2.2. Изготовить полный тираж продукции из своих материалов.

2.2.3. Гарантировать качество продукции, в соответствии с утвержденными Заказчиком эскизами, оригинал-макетами, цветопробами или образами изделий.

2.2.4. В случае предоставления официальных претензий по качеству и количеству продукции, Исполнитель обязуется за свой счет исправить, заменить некачественную продукцию или компенсировать затраты необходимые для устранения претензий.

2.2.5. Исполнитель обязуется предоставить готовую продукцию в срок оговоренный в Дополнительном соглашениии.

2.3 Документом, подтверждающим сдачу продукции Заказчику является товарная накладная, подписанная обеими сторонами. После подписания товарной накладной изготовленная продукция переходит в собственность к Заказчику.

В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.

2.4 В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

2.5 За каждый просроченный день оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы счета за каждый день просрочки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, определяется на основании соответствующего выставленного Исполнителем счета на оплату.

3.2. Оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании соответствующего выставленного Исполнителем счёта на оплату, в течение 3 (трёх) банковских дней с дня выставления счета.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями. Датой оплаты является зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику накладную и счет-фактуру.

3.5. В случаях, когда по условиям настоящего Договора предусматривается оплата денежных средств на условиях предварительной оплаты или на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, законные проценты на сумму, подлежащую оплате, за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 не начисляются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.

4.2. В случае если ни одна из сторон за две недели до момента прекращения действия Договора не уведомит другую сторону о своем желании не продлевать срок действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

4.3. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения выполнения Сторонами своих обязательств, возникших до момента истечения срока действия Договора.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, при этом Заказчик оплачивает работы, фактически выполненные Исполнителем на основании предоставленного им отчета.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

5.3. Работы по настоящему Договору могут быть приостановлены на основании соглашения сторон, являющегося неотъемлемой частью Договора.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются возникшие после заключения настоящего Договора независящие от воли сторон обстоятельства, создающие объективную невозможность для сторон выполнять полностью или частично возложенные на них обязательства по настоящему Договору:

— стихийные бедствия;

— военные действия и внутриполитические конфликты;

— неправомерные действия третьих лиц;

— действия государственных органов, влияющие на предмет Договора;

6.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается стороной, которая не выполнила своих обязательств по Договору, путем представления свидетельства компетентного органа государственной власти.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.2. Все споры, которые могут возникнуть в результате выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должны решаться путем переговоров. В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу для выполнения сторонами, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по предмету настоящего Договора теряют силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «РПФ НИК»

Юр. адрес: 127055, г.Москва,

Приютский пер., д.3

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Суд признал недействительным односторонний акт выполненных работ
  • Указанно или указано?
  • Нормы вылова рыбы в ХМАО
  • УДО по статье 159 часть 3
  • Перевозка двух квадроциклов

Архивы

  • Октябрь 2020
  • Сентябрь 2020
  • Август 2020
  • Июль 2020
  • Июнь 2020
  • Май 2020
  • Май 2019
  • Апрель 2019
  • Март 2019
  • Февраль 2019
  • Январь 2019
  • Декабрь 2018
  • Ноябрь 2018
  • Октябрь 2018
  • Сентябрь 2018
  • Август 2018
  • Июль 2018
  • Июнь 2018

Страницы

  • Карта сайта
© 2020 Справочник законника | WordPress Theme by Superb Themes